工程承包合同通用
在人們越來越相信法律的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的工程承包合同通用，歡迎閱讀與收藏。
發包單位：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況
湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按米計算。
第二條：施工方案
1、護坡
(1)、基底寬米，厚米，自下而上慢慢收至高度為米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
第三條：合同工期
1、經雙方協商確定,工程期為日，暫定于自年月日起至年月日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
第四條：價格及付款方式
1、工程總承包價為元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算
第五條：甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。
第六條：乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
第七條：施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。
第八條：驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
第九條：違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的.原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。
第十條：其它
本合同于年月日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式份，上方各執一份，上交份。
發包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章)：聯系電話：
承包人(簽字或蓋章)：聯系電話：
年月日
發包方(甲方)：________________________________
地址：____________郵碼____________電話____________
法定代表人：____________職務____________
承包方(乙方)：________________________________
地址：____________郵碼____________電話____________
法定代表人：____________職務____________
工程承包合同通用2發包單位：__________________
承包人：__________________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。
一、第一條：工程概況
湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按米計算。
二、第二條：施工方案
1、護坡
(1)、基底寬米，厚米，自下而上慢慢收至高度為米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42、5，磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
三、第三條：合同工期
1、經雙方協商確定，工程期為日，暫定于自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
四、第四條：價格及付款方式
1、工程總承包價為_________元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
五、第五條：甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。
六、第六條：乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
七、第七條：施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。
凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。
八、第八條：驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
九、第九條：違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;
逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。
十、第十條：其它
本合同于_________年_________月_________日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式份，上方各執一份，上交份。
發包單位(甲方)(蓋章)__________________
授權代理人(簽字或蓋章)：__________________
聯系電話：__________________
承包人(簽字或蓋章)：__________________
聯系電話：_________年_________月_________日
工程承包合同通用3根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及相關法律法規遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲乙雙方經友好協商，就鋼結構廠房工程建設達成如下協議：
一、工程概況：
本工程位于躍進路58號，鋼結構招牌工程造價按70元每平方米結算(按正面封板面積計算)，增加部分甲乙雙方另行協商，建設工程承包合同范本。(注：本造價包括制作安裝和施工用機具，不包括所有施工用料)。
二、雙方責任：
1、甲方提供施工現場的坐標和有關資料給乙方，甲方提供工程所需水、電源費用由甲方支付。
2、乙方自行組織人員進行施工，甲方允許乙方安排人員看工具和材料，乙方人員要嚴格遵守甲方規章制度，聽從甲方人員安排。
3、乙方應本著安全第一的原則，嚴守國家有關操作規程，做到安全生產，文明施工，甲方有權提出安全施工要求和監督。
4、如甲方毀約，乙方有權組織人員進行拆除所有鋼結構。
三、工程質量和施工期限：
1、乙方應保質保量按甲方方案工程施工，凡因乙方違反操作規范而造成返工的，返工所需要的費用由乙方承擔。因不可抗力因素和自然災害導致損失的費用乙方不負責，如果是乙方施工的責任，質量由乙方負責，如果是人為的因素造成的甲方應付乙方修理費和材料費。
2、乙方施工工期從20__年7月10日至20__年8月5日止。共計25天，將該工程交給甲方驗收。
四、工程款支付方式：
在工程開工三天后，甲方支付生活費兩千元給乙方，待吊裝后再支付三千元給乙方，工程完工后經雙方驗收，甲方支付工程款的百分之九十給乙方，招牌全部完工后10天內甲方一次性付清余款給乙方。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承包合同通用4甲方：______項目部
乙方：____________
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、行政法規，雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，就本項目協商一致，訂立本合同共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：________________
2、工程地點：________________
3、工程量：以實際施工量為準。
二、工程內容及工期
1、工程內容：土石方巖爆破。
2、工期：根據甲方需要，乙方應保證不影響甲方的實際工期。
自公安部門批準爆破手續后開始爆破作業，如遇中雨以上(以氣象部門發布的氣象資料為準)和其它不可抗力，工期順延。
三、工程造價及付款方法
1、工程造價：工程爆破單價6.5元/m3。(該單價為綜合單價，不作任何調整，不承擔任何稅費)。
2、實際核算方式：按雙方一起共同測量的方數計算×單價。
3、工程合同一經簽訂，不受任何價格調整影響，按合同標準進行結算。
4、付款方式：本合同簽字生效后，乙方進場爆破作業開始，第一次爆破完成后，支付爆破方應付額的一半，以此類推，以后按每月底結算，在次月5日支付應付額的70%，余款30%在工程完工后一月內付清。
四、工程量核算與確認
1、爆破施工前，甲乙雙方按照實際需爆破的位置進行測量收方，并經雙方確認后簽字;
2、施工如遇甲方臨時增加的新的爆破工程量，雙方測量共同認可后方可爆破，單價不變;
3、實際發生的總爆破工程量由上術兩款方量相加后得出。
五、質量、安全及驗收
(一)工程質量
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的爆破工作技術操作規程和爆破工程相關的法律法規，保證在安全的前提下快速安全爆破相關的工作。
2、甲方在施工條件方面有義務提供必要的幫助和支持、配合完成各項工作。甲方在施工質量等方面給予相應的指導，并隨時進行監督檢查。
3、乙方按照甲方要求及設計圖紙進行爆破工作并達到設計標高。
4、乙方爆破塊石大小滿足機械清運要求，石塊體積不大于0.6立方米。
(二)安全管理及責任
1、乙方在進入施工現場以前，應辦理好爆破的一切相關手續，并報甲方審查備案。乙方要自行做好安全教育，必須注意重視安全生產，嚴格按照相關國家頒發的爆破安全操作規程施工，杜絕發生重大傷亡事故。
2、乙方在深坑作業時，必須要有防護措施。架設安全網、安全帶、安全帽，由乙方自備。
3、乙方采取先進的爆破方法，合理的施工工藝及有利的技術措施，確保周圍建筑物安全及人身安全。
4、現場代表：
甲方：__乙方：__
(三)爆破機械及現場爆破器材的管理
1、乙方在施工中，使用乙方自帶的爆破相關機具(如鉆孔機具、防爆毯、厚鋼板等)，乙方在開工作業前，必須對從業人員進行全面的施工技術教育和技術交底，做到每個工人全面熟悉爆破的各種機械的性能、操作規程、安全知識，指定專人操作。
2、乙方應對機具、材料妥善使用和保管，不得損壞和丟失，施工中乙方必須按施工圖紙施工，聽從現場施工員的指導。測量、放線由甲方負責，施工爆破現場所有從業人員嚴禁吸煙及用火。
六、雙方責任
(一)甲方責任：
1、按合同規定及時支付各種款項。
2、乙方進場前，清除全部石方上的植被和土層，為爆破施工創造條件;如不能及時提供爆破所需條件造成工期延誤，責任由甲方負責。
3、以劃線或木樁的形式，標明爆破范圍和標高。
4、協助乙方負責爆破時的人員疏散及安全警戒工作。
(二)乙方責任
1、嚴格按照國家相關法律、規定的有關安全操作規程施工。
2、結合本工程特點，編制合理、可行的爆破施工方案。
3、乙方工作人員必須持有效爆破證件方能上崗作業。
4、嚴格按照設計圖紙及甲方要求進行爆破施工，標高及范圍達到甲方設計規劃及合同中的質量要求。
5、做好爆破時的安全警戒工作，承擔爆破器材、物品的運輸、存放及管理。
6、采取必要的技術及防護措施，嚴禁產生飛石，如飛石直接造成周圍建筑及在建設施工的安全和人身安全，如出現違規操作造成的人身及周圍建筑物的安全責任事故，由乙方負責賠償所有損失，一切與甲方無關。
7、乙方施工人員食宿自理。
8、乙方不得將本工程轉包給第三方。
七、附件：
1、本協議經雙方簽字后生效。
2、本協議一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。
3、因執行本協議發生爭執，雙方應協商解決，協商不成，由甲方所在地人民法院判決。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
法定代表人：法定代表人：
授權代表(簽字)：授權代表(簽字)：
年月日年月日
工程承包合同通用5甲方：(以下簡稱甲方)__________
乙方：(以下簡稱乙方)__________
甲方將鳳凰城B棟二樓750㎡室內裝修承包給乙方，為了明確各自責任，經雙方協商達成如下條款
第一條工程名稱：全優加芬蘭探索式早教機構裝飾工程
第二條工程地點：鳳凰城商城B棟二樓
第三條工程內容：早教中心室內裝修(詳見內清單)
第四條承包方式：包工包料、包干方式
第五條工程造價：預算價：陸拾柒萬捌仟肆佰伍拾陸元整(678456.0元)最后工程總價經雙方審定為陸拾貳萬元整(620000.0元整)如圖紙不變更或甲方不增加其他工程工程總價不變
第六條合同工期：開工日期20__年4月1日，竣工日期為20__年6月20日，共80個工作日，每日需經雙方確認是否能施工。如因其他的客觀因素影響工程進度，工期可以相應順延。
第七條付款方式：乙方人員進駐場地，材料進入及施工10天內，甲方支付總價款的20%，約應付人民幣拾貳萬肆仟元整(124000元整);總工程量完成40%以上時，甲方第二次付總價款的30%，約應付人民幣拾捌萬陸仟元整(186000元整);總工程量完成90%以上時，甲方支付總價款的30%，約應付人民幣拾捌萬陸仟元整(186000元整)所有工程竣工驗收合格后的20個工作日內，甲方支付剩余
第八條設計變更：如施工當中需要變更圖紙及項目，需雙方協商認可，其變更增加的費用由甲方承擔
第九條工程質量：乙方必須嚴格按圖施工，精益求精，努力創造優良工程，不偷工減料，以次充好，影響工程質量
第十條甲方雙方職責職責：
甲方職責：
(1)甲方須無償提供施工場地的電力設施。
(2)甲方應按時支付工程款，不得延緩付款，以免延誤工期。
乙方職責：乙方必須在規定的時間內按時完成工程，因施工操作不妥，造成安全事故，其責任由乙方承擔。
第十一條違約責任：甲方不按時付工程裝修款，每逾期一天，處罰1000元，乙方延誤工期，每逾期一天，處罰1000元。
第十二條合同糾紛：以上條款未盡快事宜，雙方協商解決，如出現糾紛由甲乙雙方當地人民法院裁決
第十三條本合同壹式兩份，甲乙雙方各執壹份，雙方簽字后法律生效
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【工程承包合同】相關文章：
工程承包合同07-20
工程的承包合同09-04
工程承包合同05-22
工程承包合同08-02
建設工程承包合同07-20
廣告工程的承包合同09-22
建設工程的承包合同10-07
關于工程承包合同06-26
礦山工程承包合同06-09
包工工程承包合同06-08